Marché de travaux ALLOTI pour la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose - 225 boulevard Paul Claudel - 13 010 MARSEILLE

Objet

Marché de travaux ALLOTI pour la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose - 225 boulevard Paul Claudel - 13 010 MARSEILLE

Description

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose dont les caractéristiques principales sont les suivantes La réhabilitation lourde des bâtiments existants, La construction d'une extension faisant le lien entre deux ailes de bâtiments existants, incluant la création d'un R+1 sur un RdC déjà existant, De cours de récréation végétalisées avec des préaux, ainsi qu'un parvis d'accueil et placette publique. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «?note technique?» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 225 boulevard Paul Claudel - 13010 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 000 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 25 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Les prestations objet du présent marché sont réparties en 9 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs, ou l'ensemble des lots. Dans cette éventualité, le candidat devra remettre autant de dossier de candidatures que de lot sur lesquels il souhaite soumissionner (candidature sur 2 lots = 2 dossiers de candidatures). Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est une procédure avec négociation passée, dans le respect des articles R.2161-12 à R.2161-20 du code de la commande publique. Au regard d'une part des prestations de conception confiées aux titulaires pour chacun des lots et d'autre part de la nature, de la complexité technique de l'opération de réhabilitation et d'extension du site scolaire St Tronc la Rose, la procédure avec négociation apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation

Durée

25 mois

Début prévu

1er août 2026

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

Marseille, 13010 · département : Bouches-du-Rhône (13)

Variantes

autorisées

La durée, le début prévu et la prolongation valent pour les 9 lots.

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux de construction d'écoles primaires, code 45214210

Prix habituel

montants de référence du code 45214210

Code CPV

Électricité, code 09310000

Prix habituel

montants de référence du code 09310000

Code CPV

Équipement de cuisine, code 39221000

Prix habituel

montants de référence du code 39221000

Autres codes CPV

9 autres codes que publient ses lots ou ses autres publications

Nature

Travaux

Procédure

Procédure négociée