Travaux de renforcement de structure pour la requalification du marché forville avec creation d'un jardin sur dalle - phase 2

Objet

Travaux de renforcement de structure pour la requalification du marché forville avec creation d'un jardin sur dalle - phase 2

Description

Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une première phase de travaux a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le bâtiment. Une première consultation a donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, comprenant l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération (structure, passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de l'avancement du chantier et de l'adaptation de l'organisation opérationnelle des travaux, la poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du bâtiment fait l'objet du présent marché spécifique, correspondant à la deuxième partie du Bâtiment ( phase 2). Le présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et l'achèvement des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du bâtiment nécessaires à la réalisation complète du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles nécessaires à l'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déjà fait l'objet d'interventions lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels arrêtés à l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes à tous les lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Façades - Enduits - Peintures - Génoises - Mosaïques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revêtements de sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement structurel initialement prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et l'achèvement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2

Durée

16 mois

Début prévu

15 octobre 2026

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

Cannes, 06400 · département : Alpes-Maritimes (06)

Variantes

non autorisées

Volet social ou environnemental

social et environnemental

Critères d'attribution

Valeur technique au regard du mémoire technique : 60 % ; Prix des prestations : 40 %

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux de gros œuvre, code 45223220

Prix habituel

montants de référence du code 45223220

Code CPV

Travaux de préparation de chantier, code 45100000

Prix habituel

montants de référence du code 45100000

Code CPV

Travaux de démolition, code 45111100

Prix habituel

montants de référence du code 45111100

Autres codes CPV

1 autre code que publient ses lots ou ses autres publications

Nature

Travaux

Procédure

Procédure ouverte