Marché de travaux d'exploitation sous chantier et de barriérage

Objet

Marché de travaux d'exploitation sous chantier et de barriérage

Description

Les stipulations du présent accord-cadre concernent la réalisation de l'exploitation des voiries et de barriérage durant la construction du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay - Montant minimum sur la durée totale du contrat : 5 000 000,00 euro(s) HT - Montant maximum sur la durée totale du contrat : 25 000 000,00 euro(s) HT. Il comprend : - la pose, l'entretien, la dépose et la location des dispositifs de balisage ou protections de chantier (hors maintenance et adaptation à l'avancement sur les zones mises à disposition des entreprises travaux), - la pose, la dépose et l'entretien de la signalisation horizontale provisoires, - la pose, la dépose et l'entretien de la signalisation verticales provisoires, - la pose, la dépose et l'entretien de l'éclairage public provisoire, - la pose, la dépose et l'entretien du barriérage ou clôture de zones à isoler, -prestations de signalisation lumineuse tricolore provisoire -travaux préparatoires, -installation de chantier Le marché comprend également une veille sur le balisage posé ainsi qu'un dispositif d'astreinte. Le marché comprend deux prestations complémentaires : Nettoyage des secteurs balisés mais inoccupés sur l'ensemble du tracé en travaux (hors zones mises à disposition des entreprises travaux). La protection de la plateforme par barriérage de la fin de travaux jusqu'aux essais, marche à blanc, formation sur l'ensemble du tracé. Le marché comprend également les études (rôle de conseil sur balisage et signalisation provisoire, diagramme de SLT provisoire, …) et démarches administratives (demandes d'arrêtés, suivi de bons de commande et des factures) afférentes aux prestations décrites

Durée

84 mois

Début prévu

17 août 2026

Accord-cadre

oui, avec une seule titulaire

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

Noisy Le Sec, 93053 · département : Seine-Saint-Denis (93)

Variantes

non autorisées

Volet social ou environnemental

social et environnemental

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux routiers, code 45233140

Prix habituel

montants de référence du code 45233140

Nature

Travaux

Procédure

Procédure ouverte