Collège Jean REBIER à Isle - Réfection de la toiture terrasse du bâtiment administration/logements

Objet

Collège Jean REBIER à Isle - Réfection de la toiture terrasse du bâtiment administration/logements

Description

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire. La maîtrise d'oeuvre sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. Le marché entrera en vigueur à la date de notification et se terminera à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution est de 4 mois incluant un délai de 30 jours de période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. les critères de jugement des offres sont : 1-Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF: pondération 60 % - 2-Valeur technique jugée sur le mémoire technique: pondération 30% - 3-Procédures mises en place par le candidat en matière de performance environnemental et de développement durable (matériels et matériaux utilisés, gestion des déchets, modalité de déplacement et autres) : pondération 10%. La visite sur site n'est pas obligatoire. Les conditions de visites sont mentionnées au règlement de la consultation.

Lieu d'exécution

Collège Jean REBIER - rue Marcel Lalu - 87170 Isle · département : Haute-Vienne (87)

Variantes

non autorisées

Les marchés du même acheteur que cet appel d'offres pourrait remplacer.

1. mai 2025fin estimée
   Collège Jean REBIER - Réfection des façades et toitures: Lot 3: Couverture-Etanchéité et verrière

   Titulaires : Aluminium Fabrication Diffusion, Le Prieure, Smac

   346 k€montant HT

Rapprochement : correspondance étroite.

Code CPV

Travaux d'isolation de toiture, code 45261410

Prix habituel

montants de référence du code 45261410

Nature

Travaux

Procédure

Procédure ouverte