Marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR, de sécurité incendie, de restructuration et d’extension de la demi-pension et de rénovation thermique-.

Objet

Marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR, de sécurité incendie, de restructuration et d’extension de la demi-pension et de rénovation thermique-.

Description

La présente consultation concerne : Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR, de sécurité incendie, de restructuration et d’extension de la demi-pension et de rénovation thermique des bâtiments du collège Paul Emile VICTOR de CORCIEUX. La consultation sera organisée en deux phases : 1ère phase : candidature : sélection des candidatures. Le maître d’ouvrage sélectionnera au maximum 5 candidats qui seront admis à présenter une offre. 2ème phase : offre : remise et jugement des offres. Les missions confiées au maître d’œuvre seront : BASE + EXE + OPC + CSSI La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage est fixée à 1 600 000,00€ H.T.

Durée

42 mois

Prolongation

possible, pour une nouvelle période · « Pas de renouvellement »

Variantes

non autorisées

Aucun marché précédent sûr ; 6 rapprochements incertains, dans l'historique.

Code CPV

Services d'architecture, code 71200000

Prix habituel

montants de référence du code 71200000

Nature

Services

Procédure

Procédure restreinte