Marché de travaux ALLOTI pour la rénovation du site scolaire Rose Frais Vallon Sud

Objet

Marché de travaux ALLOTI pour la rénovation du site scolaire Rose Frais Vallon Sud

Description

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet Rénovation du site scolaire Rose Frais Vallon Sud. a - Caractéristiques techniques : Marché de travaux alloti pour la rénovation et l'extension du Site scolaire Rose Frais Vallon Sud permettant l'accueil de 4 classes de Maternelle et 8 classes d'Elementaire. b - Lieu d'exécution : 51, Avenue de Frais Vallon 13013 Marseille c - Enveloppe prévisionnelle des travaux : 4 300 000 euro(s) HT. e - Planning prévisionnel: Démarrage des travaux prévu pour le 2ème Trimestre 2026. Un marché, 2025-0092, préalable à celui objet de la présente consultation, a été lancé concernant la prestation de déconstruction. Le Marché a été passé en procédure adaptée en application de l'article R2123-1 alinéa 2 du Code de la commande publique (dit procédure adaptée « petits lots »). Les prestations objet du présent marché sont réparties en 8 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs, ou l'ensemble des lots. Dans cette éventualité, le candidat devra remettre autant de dossier de candidatures que de lot sur lesquels il souhaite soumissionner (candidature sur 2 lots = 2 dossiers de candidatures). En application des articles L 2122-1 et R 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 14 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement, hors végétaux. La date prévisionnelle de début des travaux est le : 2ème Trimestre 2026. Le contrat s'achèvera à la fin de garantie de parfait achèvement suivant la réception. La rémunération du titulaire est à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et non révisables. Les variantes ne sont pas autorisées. Aucune variante n'est autorisée. Le marché ne comporte aucune PSE. La présente consultation est passée, dans le respect des dispositions du code de la commande publique, selon la procédure suivante : Procédure avec négociation (art R.2161-12 à R.2161-20) Conformément à l'article R. 2124-3, 4° du Code de la commande publique, le présent marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature nécessitant une intégration dans un environnement contraint. La procédure retenue permettra d'optimiser les offres et de garantir une adéquation entre les besoins de l'acheteur et les solutions proposées. Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation phase candidatures

Durée

14 mois

Début prévu

30 avril 2026

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

Marseille, 13013 · département : Bouches-du-Rhône (13)

Variantes

non autorisées

La durée, le début prévu et la prolongation valent pour les 8 lots.

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux de construction d'écoles primaires, code 45214210

Prix habituel

montants de référence du code 45214210

Code CPV

Travaux de terrassement, code 45112500

Prix habituel

montants de référence du code 45112500

Code CPV

Travaux de construction de bâtiments scolaires, code 45214200

Prix habituel

montants de référence du code 45214200

Autres codes CPV

7 autres codes que publient ses lots ou ses autres publications

Nature

Travaux

Procédure

Procédure négociée

Montant estimé

4,3 M€ hors TVA, pour l'ensemble de ses 8 lots, déclaré par l'acheteur dans cet avis