Accueil › Appel d'offres 23-8324
Marché de travaux relatif à la construction d'une extension pour le Tribunal Judiciaire d'Evry
Ministere de la JusticeProcédure ouverteTravaux
Date limite de réponseclos, publié le 19 janvier 2023
Date limite de réponse
- La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.
Le besoin
- Objet
- Marché de travaux relatif à la construction d'une extension pour le Tribunal Judiciaire d'Evry
- Description
- La consultation concerne les travaux de construction d'une extension pour le Tribunal Judiciaire d'Evry en site occupé. Les travaux comprennent : - la construction neuve de l'extension du Tribunal, - des travaux de mises aux normes dans le bâtiment existant (accessibilité, sécurisation des toitures...), - des travaux de désamiantage/ déplombage dans le bâtiment existant, - les travaux de réaménagement du parvis et du parking existant.
- Durée
- 18 mois
- Prolongation
- non prévue
- Volet social ou environnemental
- social et environnemental
La durée et la prolongation valent pour les 2 lots.
Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.
SuivreAvant cet appel d'offres
Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.
Identité
- Code CPV
- Travaux de construction, code 45000000
- Prix habituel
- montants de référence du code 45000000
- Nature
- Travaux
- Procédure
- Procédure ouverte
Référence, sources et dates de publication
- Référence
- 23-8324
- Source de référence
- BOAMP (DILA)
- Publication officielle
- 23-8324 ↗ (nouvel onglet)
- Première parution
- 19 janvier 2023
- Dernière publication
- 19 janvier 2023
- Dernière correction
- aucune
- SIRET de l'acheteur
- non publié par la source
- Contact
- publié dans l'appel d'offres 23-8324, paru le 19 janvier 2023