Accueil › Appel d'offres 23-140661

marché de travaux construction d'une nouvelle école - quartier île de nantes

Commune de NantesProcédure ouverteTravaux

Date limite de réponse17 nov. 2023clos, publié le 11 octobre 2023

La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.

Lots16chacun peut recevoir une offre seuleVoir les lots

Le besoin

Objet: marché de travaux construction d'une nouvelle école - quartier île de nantes
Description: La présente consultation porte sur la construction d’une nouvelle école dans le quartier l’Ile de Nantes Lecontrat comprendra une condition d’exécution relative à l’insertion professionnelle de publics en difficulté pour les lots 2, 3, 9, 10, 14,15, 16, 19. Le lot 2 est soumis à un critère de jugement relatif à l’insertion professionnelle de publics en difficulté. Il s’agit d’un marchéordinaire. Les prestations sont réparties en 19 lots. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Néanmoins, un mêmesoumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les lots 5à 7 font l’objet d’une procédure distincte
Durée: 22 mois
Prolongation: non prévue
Lieu d'exécution: département : Loire-Atlantique (44)
Volet social ou environnemental: social et environnemental

La durée et la prolongation valent pour les 16 lots.

Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Référence, sources et dates de publication