Accueil › Appel d'offres 23-121719
Marché de travaux relatif à la construction d'une extension pour le Tribunal Judiciaire d'Evry. Numéro de référence : EVRY_TJ_extension_TVX_2024
Ministere de la JusticeProcédure négociéeTravaux
Date limite de réponseclos, publié le 2 septembre 2023
Date limite de réponse
- La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.
Le besoin
- Objet
- Marché de travaux relatif à la construction d'une extension pour le Tribunal Judiciaire d'Evry. Numéro de référence : EVRY_TJ_extension_TVX_2024
- Description
- Travaux relatifs à la création d'une extension pour le tribunal judiciaire d'Evry (91). Cette extension comprend deux salles d'audience, des espaces de bureaux et une extension de l'attente gardée et des locaux d'archives.
- Durée
- 18 mois
- Prolongation
- non prévue
- Volet social ou environnemental
- social et environnemental
La durée et la prolongation valent pour les 5 lots.
Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.
SuivreAvant cet appel d'offres
Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.
Identité
- Code CPV
- Travaux de construction, code 45000000
- Prix habituel
- montants de référence du code 45000000
- Nature
- Travaux
- Procédure
- Procédure négociée
Référence, sources et dates de publication
- Référence
- 23-121719
- Source de référence
- BOAMP (DILA)
- Publication officielle
- 23-121719 ↗ (nouvel onglet)
- Première parution
- 2 septembre 2023
- Dernière publication
- 2 septembre 2023
- Dernière correction
- aucune
- SIRET de l'acheteur
- non publié par la source
- Contact
- publié dans l'appel d'offres 23-121719, paru le 2 septembre 2023