Accueil › Appel d'offres 23-116489
Maintenance multi technique des installations des juridictions du ressort de la cour d'appel de fort-de-france
Cour d'Appel de Fort de FranceProcédure ouverteTravaux
Attribué553 k€montant maximum HT, à entreprise retenue non identifiée, le 27 novembre 2023
Date limite de réponseclos, publié le 20 août 2023
Date limite de réponse
- La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.
Durée48 mois
Le besoin
- Objet
- Maintenance multi technique des installations des juridictions du ressort de la cour d'appel de fort-de-france
- Description
- Marché public de travaux de fonctionnement et d'investissement, participant à la maintenance multi technique (entretien, réparations et aménagements) des sites du ressort de la cour d'appel de Fort de France
- Durée
- 48 mois
- Accord-cadre
- oui, avec une seule titulaire
- Prolongation
- possible, pour une nouvelle période · « Tacite reconduction par période de douze (12) mois dans la limite de trois (3) renouvellements, sauf décision expresse de non reconduction de l'Etablissement support adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit via le profil d'acheteur, deux (2) mois avant la date d'échéance du marché public. »
- Volet social ou environnemental
- social et environnemental
Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.
SuivreRésultat
1| Résultat publié | Marché | Titulaire | Attribué le | Montant |
|---|---|---|---|---|
| résultat 24-1946 (nouvel onglet)paru le 7 janvier 2024 | Marchémarché non retrouvé, lu dans le résultat · 1 offre reçue | entreprise retenue non identifiée | 27 novembre 2023la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 553 355 €montant maximum prévu |
Avant cet appel d'offres
Aucun marché précédent trouvé chez cet acheteur.
Identité
- Code CPV
- Travaux de construction, code 45000000
- Prix habituel
- montants de référence du code 45000000
- Nature
- Travaux
- Procédure
- Procédure ouverte
- Montant estimé
- 5,4 M€ hors TVA, déclaré par l'acheteur dans cet avis
Référence, sources et dates de publication
- Référence
- 23-116489
- Source de référence
- BOAMP (DILA)
- Publication officielle
- 23-116489 ↗ (nouvel onglet)
- Première parution
- 20 août 2023
- Dernière publication
- 20 août 2023
- Dernière correction
- aucune
- SIRET de l'acheteur
- 17972111300258
- Contact
- publié dans l'appel d'offres 23-116489, paru le 20 août 2023