marché de travaux pour la construction du centre francilien de sécurité sur le domaine pénitentiaire de fleury-mérogis

Objet

marché de travaux pour la construction du centre francilien de sécurité sur le domaine pénitentiaire de fleury-mérogis

Description

Il s'agit d'un marché de travaux pour la construction du centre francilien de sécurité (CFS) qui sera implanté sur le domaine de Fleury-Merogis. Le CFS est constitué de trois unités : Une base pour l’Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité de Paris, pour 1 600 mètres carrés SDOet 2 900 mètres carrés espaces extérieurs; Un centre cynotechnique, pour 650 mètres carrés SDO + 5 400 mètres carrés espaces extérieurs; Uncentre de tir pour 1 200 mètres carrés + 1 300 mètres carrés espaces extérieurs; auxquels s'ajoutent 38 000 mètres carrés d'espaces extérieurs communs. Les travaux se dérouleront sur un site libre à l’entrée du domainepénitentiaire de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis.

Durée

20 mois

Prolongation

non prévue

La durée et la prolongation valent pour les 9 lots.

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public, code 45216110

Prix habituel

montants de référence du code 45216110

Nature

Travaux

Procédure

Procédure restreinte

Montant estimé

11,3 M€ hors TVA, pour l'ensemble de ses 9 lots, déclaré par l'acheteur dans cet avis