Accueil › Appel d'offres 20-17735

Mission de conduite d'opération relative aux travaux de restauration des façades, couvertures et menuiseries extérieures de la Cour d'appel de DIJON

Ministère de la JusticeProcédure ouverteServices

Attribué237 k€prix ou maximum HT, à entreprise retenue non identifiée, le 8 juillet 2020

Date limite de réponse6 mars 2020clos, publié le 6 février 2020

La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.

Durée50 mois

Le besoin

Objet: Mission de conduite d'opération relative aux travaux de restauration des façades, couvertures et menuiseries extérieures de la Cour d'appel de DIJON
Description: Mission de conduite d'opération relative aux travaux de restauration des façades, couvertures et menuiseries extérieures de la Cour d'appel de DIJON (Monument protégé au titre des Monuments Historiques), située 8, rue Amiral Roussin - 21000 DIJON. La mission de conduite d'opération commencera, à compter de la notification des marchés de travaux aux entreprises, et après la période de préparation de chantier de la tranche ferme de travaux.
Durée: 50 mois
Prolongation: non prévue
Lieu d'exécution: département : Côte-d'Or (21)
Volet social ou environnemental: environnemental

Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.

Résultat publié	Marché	Titulaire	Attribué le	Montant
résultat 20-98799 (nouvel onglet)paru le 6 août 2020	Marchémarché non retrouvé, lu dans le résultat · 7 offres reçues	entreprise retenue non identifiée	8 juillet 2020la notification n'est pas publiée dans l'annonce	237 050 €prix ou maximum, non précisé

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction, code 71310000
Prix habituel: montants de référence du code 71310000
Nature: Services
Procédure: Procédure ouverte

Référence, sources et dates de publication