Accueil › Hérault › Travaux de construction › Appel d'offres 20-140046
Marché de travaux relatif à la construction d'un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d'achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes.
Rectorat de l'Academie de MontpellierProcédure ouverteTravaux
Attribué10 marchésà Toitures Montiliennes, Ertcm Industries et 8 autres
Date limite de réponseclos, publié le 18 novembre 2020
Date limite de réponse
- La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.
Le besoin
- Objet
- Marché de travaux relatif à la construction d'un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d'achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes.
- Description
- Marché de travaux relatif à la construction d'un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d'achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L'opération consiste en la construction d'un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux, comprenant notamment deux amphithéâtres, des laboratoires, des locaux techniques, des bureaux et un parking enterré. Les travaux comprennent également la réalisation d'aménagements extérieurs. Les travaux sont répartis en plusieurs lots, et les marchés comporteront une tranche ferme et peuvent également contenir des options, variantes et/ou tranches optionnelles (à l'initiative du pouvoir adjudicateur) suivant les lots. Les variantes à l'initiative des candidats sont également autorisées, leurs exigences minimales et conditions particulières de présentation sont décrites dans le règlement de la consultation.
- Durée
- 21 mois
- Prolongation
- non prévue
- Lieu d'exécution
- département : Gard (30)
- Volet social ou environnemental
- social et environnemental
La durée et la prolongation valent pour les 17 lots.
Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.
SuivreRésultat
1| Résultat publié | Marché | Titulaire | Attribué le | Montant |
|---|---|---|---|---|
| résultat 21-96736 (nouvel onglet)paru le 14 juillet 2021 | Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux, comprenant notamment de | Toitures Montiliennes | 8 juin 2021 | 57 777 €montant du marché |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux, comprenant notamment de | Ertcm Industries | 8 juin 2021 | 129 928 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux, comprenant notamment de | Invidia Concept | 8 juin 2021 | 337 210 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | Reflets du Sud | 8 juin 2021 | 491 975 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | EURL Atout Etancheite | 6 juillet 2021 | 91 487 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | Special Batiment Peinture | 10 juin 2021 | 83 367 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | Ets Mussidan Sieges | 8 juin 2021 | 82 108 €montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux, comprenant notamment de | Sogea Sud Batiment | 8 juin 2021 | 3,7 M€montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | Temperia Mediterranee | 9 juin 2021 | 1,8 M€montant du marché | |
| Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment neuf (HOCHE3), dans le but d’achever le pôle universitaire Hoche à Nîmes. L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de 3.548m² de plancher déployé sur 4 niveaux. | Spie Industrie et Tertiaire | 8 juin 2021 | 743 613 €montant du marché | |
| Lot 1lu dans le résultat · 4 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 3,7 M€prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 29 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 129 928 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 32 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 57 776 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 46 offres reçues | SAS INVIDIA Concept (taille déclarée : PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 337 210 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 56 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 91 486 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 67 offres reçues | SARL Reflets du Sud (taille déclarée : PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 491 975 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 104 offres reçues | SARL SPC Revetement (taille déclarée : pas une PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 78 126 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 115 offres reçues | SARL SPC Revetement (taille déclarée : pas une PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 122 761 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 1210 offres reçues | SARL Special Batiment Peinture (taille déclarée : PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 83 166 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 134 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 87 900 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 147 offres reçues | SAS Temperia Mediterranée (taille déclarée : pas une PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 1,8 M€prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 159 offres reçues | Spie Industrie et Tertiaire SAS (taille déclarée : pas une PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 743 613 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 163 offres reçues | SAS Colas France (taille déclarée : pas une PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 169 700 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 174 offres reçues | SAS Flci Ets Mussidan Sieges (taille déclarée : PME) | 8 juin 2021la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 82 700 €prix ou maximum, non précisé |
Avant cet appel d'offres
Voir l'historiqueAucun marché précédent sûr ; 4 rapprochements incertains, dans l'historique.
Identité
- Code CPV
- Travaux de construction, code 45000000
- Prix habituel
- montants de référence du code 45000000
- Nature
- Travaux
- Procédure
- Procédure ouverte
- Montant estimé
- 9,3 M€ hors TVA, pour l'ensemble de ses 17 lots, déclaré par l'acheteur dans cet avis
Référence, sources et dates de publication
- Référence
- 20-140046
- Source de référence
- BOAMP (DILA)
- Publication officielle
- 20-140046 ↗ (nouvel onglet)
- Première parution
- 18 novembre 2020
- Dernière publication
- 18 novembre 2020
- Dernière correction
- aucune
- SIRET de l'acheteur
- 17340430200015
- Nom publié sur cet appel d'offres
- Rectorat de Montpellier
- Contact
- publié dans l'appel d'offres 20-140046, paru le 18 novembre 2020
- Coordonnées du service
- annuaire de l'administration (service-public.fr)