marché de travaux à tranches pour la construction du futur palais de justice de…

Objet

marché de travaux à tranches pour la construction du futur palais de justice de mont-de-marsan

Description

Marché de travaux à tranches, passé en application de l'article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché n'est pas alloti, il se décompose en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Les candidats sont informés que la consultation des entreprises sera organisée sur la base de l'avant-projet (Avp). Les études de projet (Pro) seront réalisées dans le cadre de la tranche ferme par un travail collaboratif avec l'entreprise, sous la conduite du maître d'oeuvre. Une réunion de présentation sera proposée à chaque candidat retenu afin de lui exposer le dispositif retenu et les objectifs du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage sera particulièrement attentif à la qualité de la réalisation de l'opération et au respect des performances techniques requises. Un schéma de contrôle de la qualité sera joint au dossier de consultation et l'entreprise sera chargée d'élaborer son propre plan d'assurance qualité, de manière à répondre aux exigences qui lui seront fixées.

Durée

33 mois

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

département : Landes (40)

Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.

Code CPV

Travaux de construction de bâtiments, code 45210000

Prix habituel

montants de référence du code 45210000

Nature

Travaux

Procédure

Procédure restreinte