18MADTVX

Objet

18MADTVX

Description

Marché de travaux à procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, concernant la réalisation des travaux de restauration de la façade Occidentale et des bâtiments adossés à l'église de La Madeleine (cad. AD 80 - édifice classé par arrêté du 24 octobre 1988) à Aix en Provence. Le lot 1 (lot principal) est un marché à prix mixte, constitué majoritairement d'une partie globale et forfaitaire et pour partie minoritaire d'une part unitaire, exécutée conformément aux dispositions des articles 78 et 80 dudit décret, relatives aux accords cadres à bons de commande. Les autres lots sont à prix global et forfaitaire. L'estimation ci-après comprend le montant forfaitaire de chaque lot, assorti du seuil maximum du lot 1. Aucune tranche n'est prévue. L'attention des candidats est attirée sur le fait de la présence de chantiers concomitants, le tout se déroulant en milieu urbain dense.

Durée

14 mois

Prolongation

non prévue

Lieu d'exécution

département : Bouches-du-Rhône (13)

La durée et la prolongation valent pour les 4 lots.

Aucun marché précédent trouvé chez cet acheteur.

Code CPV

Travaux de réfection, code 45454100

Prix habituel

montants de référence du code 45454100

Nature

Travaux

Procédure

Procédure ouverte

Montant estimé

1,5 M€ hors TVA, pour l'ensemble de ses 4 lots, déclaré par l'acheteur dans cet avis