Accueil › Appel d'offres 16-55581
Exécution de travaux de menuiserie sur mesure pour la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Paris et ses annexes et de serrurerie pour la Cour d'Appel de Paris
Cour d'appel de Paris - SARProcédure ouverteTravaux
Attribué3 marchésà entreprise retenue non identifiée
Date limite de réponseclos, publié le 21 avril 2016
Date limite de réponse
- La date de la dernière publication qui en donne une, corrections comprises, telle que l'acheteur l'a publiée.
Le besoin
- Objet
- Exécution de travaux de menuiserie sur mesure pour la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Paris et ses annexes et de serrurerie pour la Cour d'Appel de Paris
- Description
- Exécution de travaux de maintenance sur des portes en bois, fenêtres en bois et de divers mobiliers en bois et exécution de menus travaux divers de menuiserie sur mesure dans les locaux de la Cour d'Appel de Paris situés au Palais de Justice de Paris et dans ses annexes (lot 1) Exécution de prestations de serrurerie : à titre principal, pose et fourniture de serrures et de cylindres ainsi que la fourniture de clés et à titre accessoire, fourniture de petits équipements de serrurerie et remise en fonctionnement de portes et serrures dans les locaux de la Cour d'Appel de Paris situés au Palais de Justice de Paris et dans ses annexes (lot 2) Exécution de travaux de menuiserie sur les fenêtres, les portes, les sols menuisés, l'exécution de menus travaux (habillages divers, agencement) et la fourniture et la pose d'équipements de menuiserie dans les locaux du tribunal de grande instance de Paris et les sites de l'arrondissement judiciaire de Paris (lot 3)
- Durée
- 48 mois
- Prolongation
- possible, pour une nouvelle période · « Le marché est conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le marché est reconductible trois fois par période de 12 mois pour chaque année civile suivante puis une fois jusqu'à sa date anniversaire de notification, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans »
La durée et la prolongation valent pour les 3 lots.
Suivez cet appel d'offres : sa date limite dans votre agenda, ses mises à jour dans votre compte.
SuivreRésultat
1| Résultat publié | Marché | Titulaire | Attribué le | Montant |
|---|---|---|---|---|
| résultat 16-122124 (nouvel onglet)paru le 19 août 2016 | Lot 1marché non retrouvé, lu dans le résultat · 5 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 29 juillet 2016la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 120 000 €prix ou maximum, non précisé |
| Lot 22 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 29 juillet 2016la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 40 000 €prix ou maximum, non précisé | |
| Lot 36 offres reçues | entreprise retenue non identifiée | 1er août 2016la notification n'est pas publiée dans l'annonce | 55 200 €prix ou maximum, non précisé |
Avant cet appel d'offres
Aucun lien cherché : le SIRET de l'acheteur n'est pas publié.
Identité
- Code CPV
- Travaux de menuiserie, code 45421000
- Prix habituel
- montants de référence du code 45421000
- Nature
- Travaux
- Procédure
- Procédure ouverte
- Montant estimé
- 216 000 € hors TVA, somme des estimations de ses 3 lots, déclaré par l'acheteur dans cet avis
Référence, sources et dates de publication
- Référence
- 16-55581
- Source de référence
- BOAMP (DILA)
- Publication officielle
- 16-55581 ↗ (nouvel onglet)
- Première parution
- 21 avril 2016
- Dernière publication
- 21 avril 2016
- Dernière correction
- aucune
- SIRET de l'acheteur
- non publié par la source
- Contact
- publié dans l'appel d'offres 16-55581, paru le 21 avril 2016